《水电施工合同【热门34篇】》
水电施工合同(精选34篇)
内容导航
水电施工合同 篇1水电施工合同 篇2水电施工合同 篇3水电施工合同 篇4水电施工合同 篇5水电施工合同 篇6水电施工合同 篇7水电施工合同 篇8水电施工合同 篇9水电施工合同 篇10水电施工合同 篇11水电施工合同 篇12水电施工合同 篇13水电施工合同 篇14水电施工合同 篇15水电施工合同 篇16水电施工合同 篇17水电施工合同 篇18水电施工合同 篇19水电施工合同 篇20水电施工合同 篇21水电施工合同 篇22水电施工合同 篇23水电施工合同 篇24水电施工合同 篇25水电施工合同 篇26水电施工合同 篇27水电施工合同 篇28水电施工合同 篇29水电施工合同 篇30水电施工合同 篇31水电施工合同 篇32水电施工合同 篇33水电施工合同 篇34水电施工合同 篇1
建设单位:(简称甲方)
施工单位:(简称乙方)
兹有 工程,由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条:工程地点
第二条:工程内容
第三条:承包方式 :
第四条:工程价款
1. 工程价款 :
第五条:付款方式 :
第六条:合同工期
1.双方商定总工期为天。
开工日期:年月日 ;竣工日期:年月日 。
2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件,
(2)工程量变化和设计变更;
(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停
(4)不可抗力(如地震台风火灾等)
3.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元。
第七条:工程质量要求:
第八条:材料设备:
第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任
1. 甲方:
(1)进场前 天内,甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地,并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;
(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
(3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙
方顺利施工;
(4)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;
(5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(7)组织工程竣工验收工作。
2.乙方:
(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
(2)做好施工安全防范措施,确保施工安全;
(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;
(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外;
(5)参加工程竣工验收工作。
第十条:保修
保修期限:工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算,按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。
第十一条:合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效,至办完工程验收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
第十四条:本合同一式 份,其中:甲方 份,乙方 份,均具有同等法律效力。
甲方盖章: 乙方盖章:
甲方签字: 乙方签字:
开户银行: 开户银行:
帐 号: 帐 号 :
年 月 日 年 月 日
水电施工合同 篇2
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式: a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
2、双方款项住来均应出具收据。
3、工程结算方式:水路____米,电路____米
4、乙方承包内容:
a、水电开槽、布线、穿线、埋槽;
b、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
c、水电施工穿墙、打孔、切割;
d、开关插座面板安装;
e、小五金的安装;
f、后期灯具的安装(水晶灯另计);
g、其他收费项目另计。
第四条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。
第五条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第六条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第七条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、合同有效期至_______。
5、工程保修期五年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方________签字(盖章)
___年___月___日
乙方________签字(盖章)
___年___月___日
水电施工合同 篇3
发包单位: (以下简称:甲方)
承包人: (以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:
工程内容:水电表安装
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:
二、工程承包方式、承包范围及内容:
1、承包方式:包工包料。
2、承包范围及内容:3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算书)。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天;开工日期为:_______年_______月_______日,竣工日期为:_______年_______月_______日。
2、乙方必须服从和执行甲方安排。
四、质量标准:
本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格,由乙方负责返工,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
五、合同价款、工程量的计量:
1、本工程为包工包料,包干价为25000.00。
2、根据工程实际情况需要发生的`工程变动,并由甲、乙双方书面签字为工程变更。
六、工程款及质保金的支付:
1、工程竣工并通过甲方验收后,乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内,支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后(自工程竣工之日起计)10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。
2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
七、争议:
因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向人民法院提起诉讼。
八、合同生效:
1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、已双方各执两份。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同订立时间:_______年_______月_______日。
4、签订地点:__________
水电施工合同 篇4
甲方:__________(发包方)
乙方:__________(承包方)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
2、工程承包方式:承包人包工包料。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。
2、本工程保修期_____年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式:水路____米,电路____米。
5、乙方承包内容:
(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(2)所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
(3)水电施工穿墙、打孔、切割;
(4)开关插座面板安装;
(5)小五金的安装;
(6)后期灯具的安装(水晶灯另计);
(7)其他收费项目另计。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。
第七条:全同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第八条:其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条:附则
1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份。
4、合同有效期至________年______月_____日。
甲方:_______________
______年_____月____日
乙方:_______________
______年_____月____日
水电施工合同 篇5
甲方:_________(发包方)
乙方:_________(承包方)
本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条、工程概况
1、装修施工地点:_________
2、工期:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
3、本项工程预计费用_________元人民币。
第二条、材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条、关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb50210-及《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb50327-并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他db-35/t98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条、有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条、关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1、工程款付款方式:
布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%
2、乙方承包内容:
1)水电开槽、布线、穿线、埋槽
2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3)水电施工的穿墙、打孔、切割
4)开关面板安装
5)小五金、马桶、的安装
6)后期灯具的安装
3、工程结算方式:
按实结算:_________
总价结算:20元/平米(套内面积)
第六条、违约责任:
1、甲方未按合同约定时间付款的.,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条、纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条、合同的变更和解除:
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条、其它约定:
1、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。
在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。
2、经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
4、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。
5、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条、附则
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
(四)合同有效期至.
(五)水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字:_________(盖章)
乙方签字:_________(盖章)
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
水电施工合同 篇6
业主 (以下简称甲方): 身份证:
联系电话:
承包人(以下简称乙方): 身份证:
联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下协议
一、工程概况
工程地址:
工 期:
工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等
二、价格
1、甲方以水电改造工钱人民币 25元/平米85平米;打隔墙18元/平米;打踢脚线槽3元/米;卫生间改造150元/间;包管250元/条;卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。
三、付款方式
工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。
四、注意事项
1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。
2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。
3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。
4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。
5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在楼下门口(或物业指定地点)。
6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此协议。
8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
9.出现争议甲乙双方先协商, 协商不成可向当地法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电施工合同 篇7
出租方:
证件号码:
地 址:
联系电话:
承租方:
证件号码:
地 址:
联系电话:
根据《深圳经济特区房屋租赁条例》及其实施细则规定,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
合同内容如下:
一、租赁的房产及用途
甲方将座落于深圳市 福田 区 的房屋及设备在良好状态下出租给乙方使用。
建筑面积共计 70 平方米。
二、房屋用途
房屋用途为 住宅 , 乙方不得擅自改变。
三、 租期
1. 租期:该房屋的租赁期自 年 月 日至 年 月 日止。
甲方应于 年 月 日前将出租房屋交付乙方使用。
2. 租赁期满,甲方有权收回该物业, 乙方应如期归。
乙方如要求续租,则必须在租赁期满一个月之前通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
3. 租赁期内乙方若将房屋转租,必须事先得到甲方的同意。
四、 租金
1.租金为:每月人民币 元整。
2. 租金应于每 月 日前由乙方支付给甲方。
在本合同签订后乙方向甲方支付个月的租金,及人民币 元整。
甲方应向乙方开具收据。
五、押金
1. 本合同签订后日内,乙方向甲方支付个月租金的租赁押金,及人民币 元整 。
甲方应向乙方开具收据。
2. 合同正常履行期满后,在甲、乙双方结清应付租金、管理费等乙方应付费用后,余款甲方应不计利息退还乙方。
六、 房屋使用费用
房屋租赁期间产生的物业管理费、水电、燃气、电话、有线电视等相关费用由乙方承担并负责支付。
七、双方责任
1、在租期内,甲方应保证租赁房屋的使用安全。
该房屋及附属设施的维修责任及维修费用除本合同及补充条款另有约定外,均有甲方负责。
2、在租赁期内,甲方如将房屋出卖,应提前一个月通知乙方,在同等条件下,乙方享有优先购买的权利。
3、乙方不得擅自改变房屋的`结构和用途;
不得存储违禁、易燃易爆物品,不得从事非法活动。
违反上述约定的,甲方有权终止合同,收回房屋。
造成甲方损失的,应该还应承担赔偿责任。
4. 乙方应该爱护房屋及屋内设施,如有损坏应负责恢复原状或赔偿。
5、乙方必须按时交纳租金及各项费用。
如拖欠租金达甲方有权解除合同,收回房屋。
乙方须无条件立即迁出该物业并承担违约所造成的全部责任,及负责赔偿甲方的经济损失。
6. 租赁期满,乙方应该如期归还房屋。
乙方逾期归还的,甲方有权收取乙方逾期期间的租金。
八、违约责任
1. 如果甲方对该物业无合法的所有权或处置权,或违反本合同的约定造成乙方未能承租该物业的,或者单方面提前解除合同,收回房屋的,甲方应双倍返还乙方租赁押金。
2、若乙方违反本合同的约定未承租该物业,或提前退租,甲方有权没收乙方支付的租赁押金,并有权将该物业另行出租。
九、 免责条款
因不可归责于乙方之事由,导致房屋发生部分或全部毁损的,乙方不承担赔偿责任,并要求甲方减少租金;
若房屋毁损导致乙方居住之目的无法实现的,乙方有权解决合同,并不承担违约责任。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
本合同履行过程中,如因租赁合同发生纠纷的,由房产所在地法院管辖。
十一、 其它条款:
甲方:
乙方:
代理人:
代理人:
_____年____月____日
_____年____月____日
水电施工合同 篇8
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规的规定,结合本工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,甲方将水、电、消防安装工程以包工包材料的形式发包给乙方施工。为了维护双方利益,明确双方责任,提高工程质量,合理使用材料,保证本工程按期、创优完成,特签订本合同,双方严格遵守执行。
一、工程名称:
二、承包范围:
1、按既定图纸承建消防栓给水系统、地下室消防喷淋给水系统、消防自动报警系统、消防排烟系统安装、验收,并出具消防验收合格证书。
2、电气安装由供电部门给电表后,至每层每户分配电箱。
3、吸水安装,供水部门表后,二次吸水泵房至每层每户出水点。
4、排水安装:投影面积外围排水管材料及安装。
5、提供水电验收、送检之材料及证明。
三、工程造价及付款方式
本工程以大包干方式承包,不含税造价按建筑面积每平方米70元计算,总面积2万平方米,合计工程总造价人民币壹佰肆拾万元(¥1400000.00元整)。乙方进场开工一个月内甲方支付总工程量的10%工程进度款,以后按工程进度支付进度款70%,工程完工付款至97%,其余3%作为质保金,壹年内无质量问题,付清给乙方。材料检测及工程验收费用由甲方负责。工程如果变更或增加,按增加工程另行结算。
四、施工质量要求
1、乙方必须严格按照甲方有关安装工程专项施工方案和技术交底要求及图纸设计要求进行施工,每分项工程完工之后必须严格按照工程质量进行自检,自检合格后会同甲方、监理有关人员进行复检,并办理相关工序验收手续,确保工程的质量达到标准。
2、因乙方施工不符合质量要求而返工造成的材料损失由乙方自行负责,并按甲方的《施工管理处罚条例》进行处罚。
3、因甲方原因不符合质量要求而返工造成乙方人工材料损失的,甲方赔偿给乙方。
五、违约责任
(一)甲方责任:
1、负责现场施工协调、监督,提供电源、水源,并尽力为乙方提供施工便利。
2、安排好乙方的办公和施工以及材料堆放临时占用的场地。
3、提供设计和施工中必须的相关技术资料。
4、协助组织对该工程的竣工验收,并按合同规定的期限付工程进度款办理竣工结算。
5、负责支付消防工程的`一切验收费用及消防公司的挂靠费。
(二)乙方责任:
1、按国家相关的规范和消防管理部门的规定以及甲方的要求设计和施工。管道的铺设必须按甲方要求及规范施工。
2、设计的图纸必须经甲方同意并由消防管理部门,如需交动应立即通知甲方。
3、做好设计、施工的自检工作;确保工程质量;确保合同工期;做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料、维修资料等交工文件和附件一并移交甲方。
4、按施工安全规范的规定采取预防事故的措施,确保施工安全和第三安全,由乙方造成的安全事故,乙方负责处理并承担一切责任。
5、做好施工组织、管理、保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施。
6、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
7、负责对使用单位的工作人员进行系统操作培训。
六、其它
1、本合同未尽事宜,双方协商另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字即生效,同具法律效力。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
水电施工合同 篇9
发包单位:(以下简称“甲方”)
承包人:(以下简称“乙方”)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
1、工程名称:小七孔东门配套商业项目
2、工程地点:贵州荔波县小七孔景区东门入口处
3、工程内容:图纸所示全部水电安装工程:
1强电:按水电安装要求施工完毕;
2弱电:(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱开始施工,室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;
3防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等;
4给水:室内按给水图施工完毕;
5雨水:落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井,室内全部施工完毕;
6污水:室外施工至出墙外最近的污水井,室内全部施工完毕;
7工地现场施工用水电的安装维护,项目部临时用电的安装维护,工程机具线路接驳及维护,并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理,费用由乙方承担。(不含材料)
4、施工现场条件:以现场实际情况为准。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算,包资料及签证,包安全文明施工、包验收合格(力争确保优良)。
2、承包范围:图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装,调试检测工作。
3、甲方直接的分包专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:20__年10月
2、第一施工段为:本项目下6#;13#;10#;2#;9#;5#13#商铺及售票厅,第二施工段为:本项目下8#;1#;3#;4#11#商铺,按土建进度跟进施工完成。
3、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其他资源。
四、质量标准:
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
1建设强制性条文;
2《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;
3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—20__;
4《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20__;
5《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242—82);
6《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242—82);
7《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88);
8省、市相关部门的各种规章制度;
9甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”,力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定可调价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,乙方承担全部的违约责任。
3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,有施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚金额20__元/次。
五、文明工地、安全标化标准:
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从乙方工程款中扣除。
2、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应有乙方承担全部责任。
六、合同价款、工程量的计量及结算方式:
1、本工程约定单价为含税可调价。
2、工程量的计量:
(1)、结算工程量以图纸实际建筑面积为准,取费标准以《贵州省建筑工程计价定额》(20__版)、《贵州省安装工程计价定额》(20__版)、
(2)材料按地方信息价。
(3)无信息价的按与业主方认质认价。
(4)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
七、工程款的结算及违约保证金的收取:
1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20%;建安税金由甲方承担。
2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起2日内,乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。
3、第一阶段封顶盖瓦后,于20__年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款;第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后,支付已完成工程量的80%的工程款。
4、本合同内全部工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的97%,剩余3%作为质保金在二年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。
5、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
八、甲、乙双方权利与义务:
1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准并更好;参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如设计变更的,须办理完签证后,方可施工。
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。
4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的`施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并办好隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。
5、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求,并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。
6、当乙方拒绝执行甲方或业主(监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。
7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
8、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有更换,后果均由乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。
9、乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款500元。
10、乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。
11、乙方必须保证人员稳定,不能随意变更人员,节假日,双抢季节未经甲方允许,乙方人员不得擅自离岗,否则,乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
12、乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。
13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。
14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能及时到位时,乙方不能擅自骚扰业主或罢工,须通过甲方进行商议后解决。
九、施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88);
2、《建筑机械适用安全技术规程》(JGJ59—86);
3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99);
4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91);
5、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》;
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例);
7、《贵州省治安管理处罚条例》。
十、合同生效:
1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效;
2、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份;
3、本合同未尽事宜,双方协商解决;
4、本合同订立时间:_____年_____月_____日;
5、签订地点:
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
水电施工合同 篇10
发包方:xx市xx公司世纪外滩3#楼项目部(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
xx公司中标承建的世纪外滩3#楼工程给排水、电器安装、避雷分部分项工程,经甲、乙双方共同协商,该公项工程由甲方发给乙方施工,为了明确双方的权利和义务关系,特对承包方中的一些事项订立如下合同条款:
第一条承包范围:世纪外滩3#楼设计图纸所设计的所有给排水、消防、强电、弱电、避雷的安装施工,办公楼土建施工中的临时用水用电。
第二条承包形式:包工不包料。
第三条承包价款:按世纪外滩3#楼建筑面积每平方米元。
第四条付款办法:
第五条:工程质量:必须严格按照设计图纸及施工验收规范施工,服从建设单位及甲方人员的管理,精心施工,严格各工序的施工程序和施工质量,每道工序完成后,该试验的要进行试验,该检测的要进行检测;建筑电器工程竣工后,按建筑电气工程施工质量验收规范gb50303—20xx标准验收,质量必须达到合格。
建筑给排水工程按建筑给排水施工质量验收规范gb50242—20xx验收,质量必须达到合格。
避雷扣消防工程必须经质量检测部门验收合格。
若有质量不合格的生,乙方必须及时返工,其人工费、材料费由乙方承担自理。
若在竣工交付使用后,在保修期限内发生质量问题,乙方必须及时自费修理,或因乙方违规施工造成使用中短路、烧坏电器等问题,由乙方承担责任和损失。
第六条施工安全:乙方搞好安全生产教育,必须严格执行国家安全生产法律法规和企业安全生产制度,重视安全生产,若乙方违章指挥违章作业发生安全事故及质量引起的事故一切后果由乙方承担。
第七条施工工期:
土建施工阶段,水电预埋、安装进度必须满足总体施工进度,若耽误工期,引响施工进度,按项目部制订的工期奖惩进行奖惩。
第八条材料供应有关事项
乙方根据设计图纸,提前计划出各种材料的用量交甲方负责人,并配合甲方材料员采购,以避免材料供应不及时影响工期。
后购材料的材质必须符合质量要求,保留好产品出厂合格证,不合格的材料不得采购进场,更不得使用于工程中。
第九条文明施工:
1、乙方必须搞好施工现场文明施工,所有材料必须堆放整齐,存放在指定的位置,随用随收,工完料净,若因乙方管理不当造成材料浪费、材料丢失,由乙方赔偿。
2、要搞好食堂卫生和职工生活;若有乱倒饭菜、乱解大小便等不卫生行为,一次给予20元及其以上罚款。
3、若乙方人员在现场打架,一次给予100元及其以上罚款。
4、搞好各工种之间的配合,搞好洞口预留、埋件预埋。
第十条:特约事项
1、甲方在土建、安装施工过程中使用临时用水用电,由乙方派人跟随服务,若不跟随服务,甲方可从乙方承包费中扣除服务费。
2、乙方必须搞好流动人口计划生育管理,人人持计划生育有关证明进场,杜绝违背国家计划生育现象的发生,若在各级领导检查中查出违规行为,一切责任由乙方承担。
3、乙方承包期间发生的一切债权,债务均由乙方自行处理,甲方不负责任,乙方不得拖欠民工工资。
4、由乙方引起的甲方被批评,造成荣誉损失,根据轻重程度乙方赔甲方名誉损失费。在乙方支工程款中扣除。
6、本合同自双方签字之日起生效,合同条款执行完毕失效。
7、本合同一式四份,双方各持两份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
水电施工合同 篇11
合同编号:_________________
发包人:_________________(发包人名称)
承包人:_________________(以下称发包人)
拟修建_____________工程,接受了_____________(承包人名称)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于_____________年_____________月_____________日签订了本协议书,合同总金额为人民币(大写)_____________,水利水电工程施工协议书。
1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2、本合同包括下列文件:_________________(示例)
(1)协议书(包括补充协议);
(2)中标通知书;
(3)投标报价书;
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6)技术条款;
(7)图纸;
(8)已标价的工程量清单;
(9)经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办—理公证或鉴证手续后生效),协议书《水利水电工程施工协议书》。
6、本合同一式_____________份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本_____________份,发包人执_____________份,承包人执_____________份,其余副本由发包人分送有关单位。
发包人(盖章):_________________法定代表人(签字):_________________地址:_________________ 网址:_________________电话:_________________电传:_________________传真:_________________电报挂号:_______________邮政编码:_________________开户银行:_________________账号:_________________
承包人(盖章):_________________法定代表人(签字):_________________地址:_________________ 网址:_________________电话:_________________电传:_________________传真:_________________电报挂号:_______________邮政编码:_________________开户银行:_________________账号:_________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
签订地点:_________________签订地点:_________________
水电施工合同 篇12
发包方:
法定代表人:
承包方:
法定代表人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程承包范围:根据施工图纸要求。
二、合同工期
自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。
三、质量标准
合格(按设计施工合同质量要求)。
四、合同价款
金额:_______元。
五、双方主要义务和责任
1、甲方主要义务和责任
(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。
2、乙方主要义务和责任
(1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。
(2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。
(4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。
(5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。
(6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。
六、工程进度
1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。
七、工程质量和验收
1、本工程质量要求达到合格。
2、乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。
3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。
4、乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。
5、验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
6、本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。
八、材料、设备采购供应方式
1、本工程由乙方采购供应的材料,设备为招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
2、采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
3、材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。
4、对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。
九、付款方式
1、本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的一年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。
2、按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。
3、保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。
4、乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
十、工程合同价目竣工结算
1、工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。
2、本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。
3、合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整:
(1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
(2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
(3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。
十一、其他
1、违约
甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。
(1)由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。
(2)乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。
(3)不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。
2、纠纷处理
承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向____________人民法院起诉。
3、本合同一式_____份。其中正本_____份,双方各执___份,副本___份,双方各执____份。
甲方:(公章)
法定代表人:(签字)
_____年____月____日
乙方:(公章)
法定代表人:(签字)
_____年____月____日
水电施工合同 篇13
甲方:______
乙方:______(以下简称乙方)
根据甲方工程施工需要,同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装,经甲、乙双方协商,在平等互利的前提下自愿签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称:______
2、工程地点:______
3、承包范围:按广东____公司设计的__________________售楼精装修,水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)
4、乙方劳务范围:______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)
二、承包方式及质量要求
2.1、乙方包工、包料,包工具,包质量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收,包保修。
2.2、包质量要求:所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定,以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收,质量标准为合格。
三、乙方负责:
3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包,一旦发现乙方私自转包,甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方,继续进行施工,乙方承诺无条件退场,已施工部分按已完成量的70%结算无异议。
3.2、包括但不限于:安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具,本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电。
3.3、包施工用电:甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;
3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。
四、承包价格:______
4.1、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.
4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求,延误甲方的施工节点,甲方有权随时与乙方办理结算,乙方无条件服从和退场。
4.3、乙方合同签订人必须跟班作业,常驻施工现场,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罚款,若有离开工地,委托为现场代表,代表其行使工地管理权利,负责工地进度,安全质量事务。
4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后,一份留底,一份交项目经理,一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。
4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,费用由乙方负责,并扣除乙方清理费0.5元/㎡;
4.6、如有设计修改,乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按_____元每人工计算。
4.7、按实际完成上述各项工程量结算,如建设单位发文取消该项目,该项工程量同样扣除。
五、结算方式、进度款支付:______
5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员,把所用材料拉到现场,乙方管理人员及工人自带伙食一个月。
5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时,由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报,经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。
5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收,在一个月内再支付工程进度款20%给乙方,小业主验收(收楼)后,付至工程进度款97%,余款3%作质量保修金,在一年的保修期内不发生质量问题,保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修,如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。
5.4、每次发放工资时,由签订合同人把进度款分配给工人,保证按进度款100%发放工人工资,不得在进度款中收取工人任何费用,每个工人在工资表签名并打手印,送到甲方财务处存档,由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。
5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务,作为支付工资款的依据。
5.6、乙方领取生活费,应先由现场施工员签字认可后,送工地主管审批,再到财务处借生活费。
六、工程工期
6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。
6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求,提供乙方总进度计划和重大工程节点日期,乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整,以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求,并须完成每周计划及月计划,若由于乙方原因造成工期或节点延误,甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。
6.3、节点进度工期完成的确认:______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过,验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清,按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。
6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产,参加甲方组织的生产例会,并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对进度的检查、监督。
6.5、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。
七、图纸
施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工,不能使用电子版作为施工图,如使用未经认可的电子版施工,所造成的一切后果由班组负责。
八、管理人员要求
水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。
九、材料管理
9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方,乙方必须加强管理,励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支,超支部分材料费用由乙方全部承担,并处超支部分价款的五倍罚款。
9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度,根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。
9.3、如发现乙方偷盗甲方材料,甲方有权对乙方马上清场,并对余下工程款全部扣除。
十、双方承担的责任和义务
10.1、甲方责任:______
10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。
10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电,提供宿舍。
10.1.3、负责工程统一指挥和协调,安排工程施工进度计划,负责对工程技术及有关内容进行交底。
10.1.4、甲方在乙方人员进场后,安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育,明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理,所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌,同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记,一人一号。
10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料,并运至现场甲方材料仓库。
10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训,并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。
10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品,乙方承担其费用。
10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。
10.1.9、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。
10.2、乙方责任:______
10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地,跟班作业,每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上,必须向项目经理请假。
10.2.2、组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。
10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则一律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。
10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品,如因保管不善造成丢失需按价赔偿。
10.2.6、进度:______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求,根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期,按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。
10.2.7、质量:______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工,乙方必须健全技术与质量检查验收制度,应设专职质检员,切实做好自检工作,具体质量要求。
10.2.8、安全及文明施工:______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定,坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清,堆放整齐,道路畅通,场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查,对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时,甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责,即按合同总平方的0.5元/㎡进行扣减。10.2.9、遵纪守法,杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处,乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱,文明相处,互助互让,严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴,凡参与打架斗殴事件的,不问理由,每人每次罚款三百元,班长罚500元,班组罚1000元,严重者移交当地公安机关处理,医药费和善后处理由乙方负责。
十一、安全生产
乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。
十二、施工验收
12.1、乙方应确保所完成施工的质量,必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位,乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点),自检合格报甲方验收签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。
12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准,乙方必须无条件履行此义务。
十三、违约责任
13.1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求,否则责任自负。
13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行,若乙方违约,按照甲方相关条款处罚。
十四、争议
14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:______
双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;
向被告人所在地人民法院起诉。
14.2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:______
单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
调解要求停止合同工作,且为双方接受;
仲裁机构要求停止合同工作;
法院要求停止合同工作。
十五、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。
十六、合同终止
双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
十七、合同份数
合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
十八、保修
18.1、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行,乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。
18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任,无论工程是否通过验收,质量达到何种等级,乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责,并按甲方要求及时处理存在的问题,否则甲方将另行安排人员进行处理,所发生的费用由乙方承担。
十九、合同生效与失效
本合同在甲、乙双方签字日起生效,所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后,工程款结清后本合同自然失效。
甲方:______
代表:______
身份证号:______
签订时间:______年_____月_____日
乙方:______
代表:______
身份证号:______
签订时间:______年_____月_____日
水电施工合同 篇14
甲方:_________
乙方:_________
协议标的:甲方位于“_________”的居室,以下简称标的。经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程施工合同》(合同编号:_________,以下简称《装修合同》)中的未尽事宜,签订以下补充协议。本补充协议作为《装修合同》的附件,与《装修合同》具有同等法律效力。
一、施工人员准则:
1.施工过程中,乙方施工人员应认真施工,不在标的居室内饮酒、随地吐痰,如施工人员吸烟必须远离易燃易爆物品。
2.乙方施工人员不得使用标的居室内已安装好的设施、设备(如炊具、洁具及其他设施、设备)(水、电、施工人员自备炊具、洁具除外)。
3.乙方施工人员不得使用明火做饭,不得在材料上堆放餐具,剩饭菜及弃物,应于餐后立即整理餐具,剩饭菜及弃物。
4.乙方应设置专门的垃圾堆放处,及时清运垃圾,并保持居室内的清洁和卫生。
5.安装地板、地砖后,乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工,并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上,所有物品均轻拿轻放,严禁在地板、地砖上拖动物品。
6.有违反以上第一条
1、2、3、4、5项,甲方经过提醒、警告,乙方仍违反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的,乙方应赔偿损失。
7.如由于乙方或其施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。
8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不当造成人员伤亡的,甲方不负任何责任。
二、材料
9.凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必须在运抵标的居室时当场由甲方,乙方对照《装修合同》附表5(《乙方提供装饰材料明细表》)中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收,由甲方认可签字后方可拆封、使用。如果乙方运抵材料与合同不符,乙方必须采取更换,补救措施。
10.乙方应当就其提供的材料向甲方出示购买凭证(发票或者购物票据)、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料,甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性,如果发现系假冒伪劣材料,乙方必须更换为合同中标定的产品,并按照合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿;如果乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任,甲方可以根据具体情况适当降低要求赔偿的额度,乙方可以向材料供应商追究相应的责任。
11.由于乙方提供材料质量、规格等原因,造成工程质量出现问题时,乙方须采取更换、补齐、修理等方式弥补,如不能弥补,乙方须以其他方式补偿乙方,甲方可以依不同情况扣除支付工程款项;由于乙方提供材料质量,规格等原因,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失,由乙方负责赔偿或从工程款中扣除,并承担全部责任。
12.由乙方购买的材料,乙方承诺对其质量负责,并负责在装修工程保修期内进行维修和更换。在甲方正常使用的情况下,因为乙方提供材料的质量问题而导致甲方的任何损失,乙方应负全部责任。
13.对于乙方在《装修合同》中约定的`材料,因市场断货等特殊情况无法购买或无法运抵标的居室,乙方必须更换相同或更高质量、等级、规格的材料,且必须经过甲方的签字同意。
14.甲、乙方提供的材料进入标的居室后,乙方必须在适当的位置平整堆放材料,并妥善保管,因未妥善保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的,乙方必须根据甲方要求更换、补齐、赔偿。
15.乙方无权擅自更换甲方提供的材料,如果发现问题应及时向甲方提出,甲方采取更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并使用了甲方提供的材料,之后因工程质量出现争议时,乙方不得以甲方提供的材料不合格为理由,拒绝修理或赔偿。
16.乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失,乙方负责赔偿。
17.《装修合同》附件中,所有的_________改为_________(_________厚),每张板(均为标准尺寸_________×_________)补交_________元的材料费,金额按实际工程量结算。
三、施工
18.乙方必须在工程交底日,即_________年_________月_________日,向甲方提供书面的工程进度表和甲方采购材料进度表。
19.进行施工工程前,乙方和其设计师应当就设计思路,工程要点对工长、工人进行培训。
20.开始施工后,乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展情况,至少每三天到甲方标的居室检查工程情况,并作书面登记。乙方质检人员必须严格履行质检的制度,相关验收单必须齐全,作为甲方各项验收的参考之一。
21.在进行施工时,乙方有义务向甲方说明施工方式,并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认,施工后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改,并赔偿由此而带来的损失。
22.如果工程质量出现问题,甲方提出后,乙方应当立即改正。乙方未按照甲方要求及时改正的,依不同情况扣除支付工程款项。
23.如施工人员违反《装修合同》和本补充协议,情况严重的,甲方有权提出更换工长或工人,乙方应当在甲方提出要求的第二天更换。
24.在进行设施、设备安装时,应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认,在安装后发生不符合甲方要求的问题时,乙方应无条件进行整改。
25.合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改意见及减少工程项目时,须提前与乙方联系并通知乙方,在双方签订《家庭居室装饰装修工程变更单》,并确定变更金额及相关手续后,方能进行该项目的变更和施工。
26.装修垃圾,乙方施工人员必须清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中,乙方不再单收。
27.在乙方进行电路施工时,应合理布线,经过相同位置的线路应采用同一管材或护套线包裹,施工长度按单条管线计算,不分别计算。
28.瓷砖在铺装前必须完全浸泡12小时方可使用。
29.地砖采用勾缝剂勾缝,勾缝剂为_________牌_________型,由乙方提供且不再单独收费。
30.涂刷标的居室内所有部位(包括客厅、主卧室、辅卧室、书房、储物间、过道和凉台)的墙漆、顶漆时,需铲除原表面腻子的,乙方不再单独收费;刷与面漆同品牌的底漆1遍,刷面漆2遍。
31.所有墙漆用_________色,色号_________,所有顶漆用_________色,色号_________。
32.在刷漆前,乙方应由甲方书面确认兑水比例,如未经甲方确认进行刷漆或技术使用不当,兑水超过_________%,甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷,有关一切费用均由乙方自行负责。
33.所有门及门套采用的原子灰为_________牌。
四、工程验收
34.对于所有隐蔽工程,需甲方验收签字后,乙方施工人员才能进行后续施工。
35.工程的质量验收按照《_________家庭装饰工程质量验收规定、《家庭居室装饰工程质量验收标准》执行。在工程质量保证期内,如因乙方的原因发生质量问题,乙方应负责完全修复。不能完全修复的,乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。
36.甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测,由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测,并提交由该单位出具的检测报告(包括甲醛,voc等)给甲方。如检测结果不合格,由乙方负责在规定的_________天内改善不合格项直至达到合格标准,所涉及的费用由乙方承担。
五、付款
37.物业收取的装修押金_________元由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣_________元,若物业无罚款扣除则甲方全额返还;物业从押金中扣除的罚款,甲方将相应地从暂扣的_________元中扣除,剩余的返还乙方,不足的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的_________元与_________%的工程尾款相互独立。
38.物业收取的装修管理费_________。由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。同时,乙方应该交纳办理施工人员出入证的费用等。
39.乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量,工程款项的结算应实际发生的工程长度(面积、体积)为准,而不是按工料使用量结算。按实际工程长度(面积、体积)发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格,以甲方的对质量和面积的书面签字验收做为支付工程款的依据。
40.如支付中期款时工程量发生变化,变更项目经验收合格的在中期款中结算,其余的在竣工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商,则可适当顺延结款日期。
41.甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_________元计入装修总费用,相应款项在支付首期款时扣除。
六、保修及其他
42.乙方承诺对整个工程进行3年的保修和终身维护,时间从工程竣工验收日起计。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响应,在48小时内到达现场。如果由于乙方施工或提供的材料质量问题而导致报修,在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的,如甲方自行解决,则甲方支出的所有费用均由乙方支付。
43.工程完工后乙方必须交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图,标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置,甲方签收后方进行竣工结算。
44.未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成的,提请相关部门仲裁解决。
45.本补充协议由甲、乙双方与_________年_________月_________日在_________签署。正本三份,甲乙双方各执一份,_________一份,均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。
甲方(签字):_________乙方(盖章):_________
________年________月________日________年________月________日
水电施工合同 篇15
购货方:
供货方:
兹购方向供方采购以下产品,经双方友好协商,达成如下协议:
一、 产品清单
二、 应付总金额(RMB):
1000000元
三、 付款方式:
现金
四、 包装要求:
无
五、 到货日期:
20xx年10月20日
六、 到货地点:
黑龙江省依兰县
七、 运输方式 :
客运 运费负担:供货方
八、 双方约定事项
1.供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品,不耽误购方的采购计划。
2.购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕,并和供方随货出库单核对,如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况,应于收到货物后四十八小时内书面通知供方,在此期限内购方没有提出书面异议的,供方将视同购方收妥货物。
九、 产品质量承诺
自购方收到产品起算,只要是属于产品本身质量问题,供方承诺,一个月内包换,一年内保修,终身维修,终身提供技术支持。
十、 不可抗力及争议解决方式
1.产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的'理由,在取得有关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
2.双方合同履行过程中发生争执的,双方应协商解决或请求调解。
十一、 未尽事宜,由双方协商解决,或向供货方所在地法院提请诉讼。
十二、 合同生效及失效
本合同一式两份,购销双方各执一份,经双方签字盖章后生效,传真件有效。
本合同生效时限,以双方中的一方最终签订日期为准,产品服务期起始同日计算。
在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起,本合同自动失效
供货方:____________________
购货方:____________________
年 月 日
水电施工合同 篇16
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方将 古丈县罗依溪镇打拦拗移民家苑 工程的水电安装工程发包给乙方施工,为明确双方职责,在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议:
一 工程概况
二 承包方式:
包工包料(含所有辅助材料)、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。
三 工程承包范围
1工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。
2.具体工作内容:
①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中安装内容:
依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款(包括所有的上下水、强电、弱电预埋等)及一切配合和设计变更等工作内容。
③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。
④施工规范及常规要求。
⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥成品保护、设备调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。
⑧与其它工种的配合施工。
⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌(若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用)。
四 施工用具管理:
①甲方提供垂直运输设备,提供现场及楼层固定电源箱。
②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。
五 质量要求
1.按照国家建筑安装工程验收标准,安装工程施工规范和当地主管部门的其它有关规定,作为本工程的质量验收标准。
2. 乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3. 乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见,并在甲方限定的时间内整改至符合要求, 乙方若拒绝或拖延整改,甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚,乙方须无条件服从。
六 双方职责与权限
㈠ 甲方:
1. 甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。
2. 切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾,保证工程顺利进行。
3. 制定施工计划。
4. 进行技术交底、安全交底。
㈡ 乙方:
1. 乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。
2. 乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作,服从甲方、监理等有关人员的指挥,否则甲方有权对乙方进行处罚,乙方不得有任何异议。
3. 乙方应保管好自己的材料,预防丢失,材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。
七 合同价款
1. 乙方承包栋楼的建筑面积约定为:每平方米为 元,最终按实际工程量以实结算,工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。
1. 主体施工;一、乙方垫资施工至主体十层时,甲方按乙方承包每平方米 支付乙方工程价款。二;以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的 支付乙方工程价款。
2. 工程竣工验收合格后,甲方支付乙方总价的,留作为工程质量保修金。
4. 乙方保修期按国家有关规定保修,保修期满后,甲方一次性付清工程质量保修金(无利息)给乙方。
5. 乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务,凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作,均由乙方限时无偿修复,如乙方未能在限定时间内进行修复,甲方可另派专业人员维修,所有费用从乙方的保修金中扣除。
6. 订立合同后乙方必须交 万元给甲方作为合同履约保证金, 乙方进场交 万元工程履约保证金,主体结构至 层后,甲方退还给乙方履约保证金的50%,主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。
7. 以上合同不包括现场变更,如遇不可抗拒自然灾害,甲方需要工期顺延,变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。
8.九 安全责任
乙方必须安全生产,文明施工,在施工过程中出现的一切安全事故,全部由乙方负责。如发生重大事故,应立即向甲方报告,甲方向上级有关部门报告。
十 本合同一式四份,甲乙双方各执两份,工程竣工后此协议作废。
十一 未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲 方:
代表人: 代表人:
联系电话:
年 月 日 乙 方: 联系电话: 年 月 日
水电施工合同 篇17
发包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条件》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
一、工程概况。
1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、B型住宅楼水电安装工程
1.1、工程地点:本工程位于丹江口水利枢纽右岸
1.2、工程内容:水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。
1.3、承包范围:单包工形式,即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。
2、开工日期:
竣工日期:
总日历日期:
3、质量等级:国家标准合格等级。
4、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
4.1合同语言:汉语。
4.2适用法律法规:国家、部门和地方法律、法规。
4.3适用标准、规范:国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。
5、图纸。
5.1图纸提供日期:进入施工现场当日
5.2图纸提供套数:壹套
二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。
1、甲方驻工地代表及委派人员名单:
2、乙方驻工地代表及委派人员名单:
3、甲方工作。
①施工场地具备开工条件和完成时间的要求:自施工合同签定之日起1日之内。 2快速有效的处理好施工现场的水、电管线和材料到位,积极协调现场事物。
4、乙方工作。
1施工安全防护工作的要求:乙方按安全生产有关规定布置好施工现场安全防护工作,在班前必须进行三级安全教育和安全技术交底制度,提供安全生产各种防护器具;做好施工安全防护工作,按有关规程操作。由于乙方的操作
2不得使用电炉和电炒锅等一类厨房用具,一经发现将立即勒令停止使
③施工班组各个成员安全帽不戴者罚款100~500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元,按项目部要求统一着装,违者每次罚款50元。
三、工程质量要求及工程施工进度要求
1、工程质量等级:合格以上标准;
2、乙方施工进度应满足合同约定与工程实际进展需要(任何经审批的施工进度计划),及时给于各单项工程水电安装与预埋敷设施工;若乙方施工不能满足合同约定与工程实际进展需要,在多次劝说和协商无效后,甲方有权立即中止与之签定的各项合同并将其驱逐出场,并另找施工队伍。乙方由此造成的工期延误应承当并赔偿经济损失,乙方应无条件接受。
3、检查和返工
3.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求,以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表和监理工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。
3.2工程质量达不到约定标准的部分,甲方代表和监理工程师一经发现,应要求乙方拆除和重新施工,承包人应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工,并赔偿发包人经济损失且工期不予顺延。
四、工程款计价与支付方式。
1、工程款计价方式:按建筑面积计算每平方米为12元,含外墙落水管安装、室内水电及所有厨卫洁具和设施。
2、工程款支付方式:当单栋结构二层封顶付20%,屋面封顶付20%,室内水电安装完成本合同约定的工程内容之后,并经甲方和监理工程师代表初步验收合格后支付该分项工程总价的20%,余款待单位工程竣工验收合格之后一次性付清,以此类推各分项工程支付方式。
3、工程量的'核实确定:乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后按设计图纸与变更内容核实已完工程量。
五、工程款支付及违约责任。
甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,支付工程价款。
1、支付方式:现金或转帐支付。
2、甲方违约责任:甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
3、乙方违约责任:乙方所承包的工程因施工质量不能通过验收,或乙方使用甲方的材料被查处有超出规定的消耗量和浪费情况,而发生的一切经济损失,由乙方负责赔偿。
六、合同生效与终止。
1、合同生效时间:合同自双方签字起生效,工程结束余款结清后自行失效。
2、合同份数:正本贰份,甲方壹份,乙方壹份;副本壹份,用于核算。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
水电施工合同 篇18
建设单位:
施工单位:
**市**区**镇**村安全饮水工程项目经公开招投标由乙方中标承建,现依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下:
一、 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程承包范围:根据施工图纸要求
二、 合同工期
自本项目监理单位发出的开工令起40日历天
三、 质量标准
合格(按设计施工合同质量要求)
四、 合同价款
金额:
五、 组成合同的文件及解释顺序
(1) 工程施工合同书(包括补充协议书)
(2) 中标通知书
(3) 投标文件及投标报价书
(4) 招标答疑纪要
(5) 图纸
(6) 相关的标准、规范及有关技术文件
(7) 工程量清单
(8) 经双方确认的进入合同的其他文件
双方有关工程的洽商、变更等方面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、 双方主要义务和责任
1、甲方主要义务和责任
(1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。
(2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。
(3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。
(4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证
2、乙方主要义务和责任
(1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。
(2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。
(3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。
(4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。
(5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。
(6)乙方应编制施工组织设计,施工总进度计划表和由乙方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场施工负全部责任。
七、 工程进度
1、本工程施工总工期为自监理人发出开工令日期起算计40日历天。但对一下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方和监理人现场代表确认后,工期应顺延:即由于工程量变化,设计变更,一周内非乙方原因造成停工累计8小时以上、不可抗力及甲方责任造成工期延误和合同中约定、甲方和监理人现场确认同意顺延的。
2、在本项目建设施工过程中,若乙方严重违反合同规定,以致于继续施工将对本工程的质量、安全、造价、工期等产生严重影响时,甲方或监理人有权下达书面“停工指令”直至解除合同,乙方应予接受并应及时采取有效措施进行整改,经甲方或监理人发布同意复工的指令后,方可复工。
八、 工程质量和验收
(1)本工程质量要求达到合格
(2)乙方必须严格按照本地区工程施工图(包括设计变更图纸)等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等组织及验收,并保证工程量达到合格。
(3)若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。
(4)乙方必须按国家现行有关技术质量验收标准,提供各类检测试验报告,钢筋、水泥、机砖等原材料必须经检测合格后,方可使用:必须按规定制作砼砂浆试块送检,若试验组数不足及质量不合格,乙方应承担责任。
(5)验收前7天,乙方应把施工内资料送交监理单位与建设单位审核,验收后7天内,乙方应把完整的内业资料送交建设单位备案。
(6)本工程所有隐蔽工程在隐蔽前,乙方均需向甲方和监理人报告复核,经复核检查符合要求后方可隐蔽,否则,甲方和监理人有权不予确认该隐蔽段工程,因此而造成发损失及工期延误由乙方自行承担。
九、 材料、设备采购供应方式
(1)本工程由乙方采购供应的材料,设备为 招标为范围内的所有材料及设备。材料、设备采购、运输、保管质量等责任均由乙方自行负责。
(2)采购供应的材料、设备名称、品种、型号、规格、数量等指标必须符合有关要求,进场的材料、设备检查验收规定在承包合同中约定。
(3)材料在用于工程前,必须向甲方及监理单位代表提交制造厂家质保书和产品合格证书,并经监理单位核查后投入使用,没有质保书的材料不得使用,所有材料和构件检验合格后方可使用。
(4)对材料质量怀疑的,应对该材料按现行国家有关规定进行检验,合格的可用于工程,不合格的中标人应将其清除出施工现场,检验费用由责任方负责。
十、 付款方式
(1)本工程工程预付款为合同价格的10%。招标人在合同生效后支付工程预付款,预付款的比例应控制在当年(指合同签订后的一年,以此类推)工作量的15%之内(当年工作量在1000万元以上的,比例应适当调低)。当工程款支付到合同款的50%(含工程预付款)时,刚才预付款在以后月份应付工程款中按合同约定扣除。
(2)按工程量结算,按月核定完成工程量的85%,暂停付款。预留15%作为工程尾款,待工程竣工验收合格并结算后,再支付至工程结算总价的95%,余下的5%作为保修金,保修金支付按保修协议执行。若中标人对其他施工的竣工工程质量保修已办理保险或提供其他法定担保的,招标人在收到中标人提供的法定保险或担保凭证后,应将保修金支付给中标人。
(3)保修期为半年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。
(4)乙方应在每月的月底向监理工程师报送当月实际完成的合同工程量报告,监理工程师必须在收到报告后七个工作日内审核确认,甲方应在接到监理工程师审核确认意见后如无差错或无异议应在一星期内足额支付相应的进度款。
十一、 工程合同价目竣工结算
(1)工程验收合格后7天内,乙方应把工程结算送交监理单位和建设单位预审后,由建设单位送有造价审核单位审核。
(2)本工程价格采用固定单位包干,工程结算时,工程量根据图纸要求施工,按时决算:单位按乙方的投标报价书上的单价计算。
(3)合同价款于合同成立后不得调整,但本次招标的范围外发生的项目,设计变更或其他原因引起的工程量变化,合同价款可按下列方法调整:
1)在核对确认的工程量清单内已有的项目单价取乙方投标报价单位,其他各项费用按乙方投标文件所报的标准计算。
2)在核对确认的工程量清单以外的新增项目单价,仍按本工程标代理单位提供的预算编制说明规定计算确定。
3)市场变化、政策性调整的按国家有关规定执行。
十二、 其他
1、违约
甲方不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为,乙方应及时向甲方和监理人提出书面通知,要求甲方在10天内履行合同,否则有权暂停施工,直到解除合同,甲方应承担违约责任,支付违约导致乙方增加的费用和赔偿因违约给乙方造成的损失。
1、由于承包人的原因未能按合同规定日期完工,承包人除自行承担赶工所增加的费用外,每延误一天,承包人应向发包人缴纳1000元违约金。逾期违约金最多不超过10000元。承包人在征得发包人同意后,在保证工程质量的前提下,若比合同规定的完工日期提前完工时,则由监理人和发包人核实提前天数。承包人可获得每天1000元的奖励金。奖励金最多不超过10000元。
2、乙方应承担本工程安全责任,用于施工作业安全设施以及消防设备、器材等所需费用由承包方承担。发生安全事故,责任由乙方承担。
3、不可抗力:若遇到不可抗力因素造成工程本身受损害和所需清理修复工作的费用,甲方应给予补偿。
本合同一式捌份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本陆份,双方各执叁份。
甲方:(公章)
法定代表人:(签字)
乙方:(公章) 法定代表人:(签字)
水电施工合同 篇19
工程名称:___工程___#楼
甲方:___建筑安装有限责任公司
乙方:
签订日期:____年____月____日
为规范企业管理,增强竞争意识,工程实行承包施工。甲、乙双方以树立“金洲杯的质量目标及创建市级安全文明工地的安全目标”从严从精为管理前提,据此双方依据现行的相关法律规定,经协商一致签订本合同。
一、工程名称:___工程___#楼。
二、工程地点:__路以西,__路以北。
三、承包范围:施工蓝图内的安装工程。
四、施工日期:________年2月20日至________年6月5日
五、安全、质量等级:金洲杯及市级安全文明工地
六、承包方式:包清工
七、承包价格:按建筑面积,51#、53#、54#楼每平方米元计算。(建筑面积计算执行国家标准GB/T50353-20xx)(如地暖盘管建设单位甩____项,本工程以建筑面积乘以____元/平方米计算。)
八、甲方的权利及义务:
1、负责材料的供应,因材料不合格给乙方所造成的损失由甲方负责;
2、负责工程施工的交底,建设单位的联系工作及外界一切关系;
3、甲方施工期间负责乙方生活费,结账时扣除,春、秋、寒假时保证工人工资足额发放;
4、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及安全隐患,甲方有权利责令乙方整改,所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的1~2倍罚款;对于已施工完毕的工序,因甲方原因造成的返工,整改或增加工程量,甲方向乙方支付相应的人工费;
5、甲方造成的因材料不及时或其他原因造成的停工;在有效时间超过12小时以上的,甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期;
6、甲方发现乙方浪费材料,按原物价的2倍罚款;
7、甲方负责大型施工用具和工具耗材、两台切割机及施工电缆,并负责乙方施工人员临舍用电、用水的费用,做饭用电计费;
九、乙方的权利及义务
1、乙方必须遵守甲方的施工现场管理制度;
2、乙方根据工程组织人员,进行施工;
3、严格按照施工工程范围提前做好材料和设备的用量计划,提前四天提交甲方审批及采购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.
4、乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更,根据实际情况工期顺延)
5、负责现场和班组自检资料和班组技术交底及安全交底。
6、乙方现场负责人,必须熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准,分项工程完成后必须达到验收标准;
7、做到文明施工。做到不扰民,不随意在生活区、工作区、在建建筑物内大小便,发现一次罚款50元/次。
8、乙方必须服从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规,严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及偷盗。发现一次罚款200-1000元,并清除工地。严重者交公安机关处理。
9、出现非甲方原因,乙方私自停工一天,罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上,合同自行解除,甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失,甲方有追偿的权利。
10、乙方必须按甲方施工进度组织人员进行施工,因乙方人员少、组织不力等原因导致甲方无法按进度工期完成,甲方有权另行安排其他人员、队伍进行施工,由此造成的费用及损失由乙方负责。
11、乙方自备小型工具。
十、付款方式:
①、在施工期间,工人以生活费600元/人月发放。所支付生活费及借支在结账时扣除;
②、框架完成付总人工费的30%;
③、主体完成验收后付到总人工费的40%;
④、工程竣工验收合格交用户后20天内付到总人工费的95%,留5%待使用一个采暖期无问题后付清。
⑤、麦收、秋收年放假时,要确保人工费的支付否则后果由甲方负责;
十一、乙方在施工过程中,应加强安全教育管理,严格按安全要求及施工程序操作,正确使用好防护用品,(安全帽、安全带)如出现安全事故由责任方负责,因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。
十二、补充说明
1、施工内容:
(1)按照本工程图纸的设计及现行规范的要求进行安装的施工。
(2)乙方无偿负责所有现场临电维护管理。
(3)临时用电前期就位安装,按零工另计。
(4)零工按技、壮工均工资100元/工日计算。
(5)如乙方原因达不到市级安全文明工地标准倒扣总人工费的5%。
(6)消防系统部分甩项(管线安装甩项,预埋、预留不甩)
(7)弱电部分只予留预埋线管、线盒、传铁丝、箱体安装;
2、施工要求:
(1)所有的安装工程必须符合设计要求及规范规定。必须按本工程图纸设计及现行规范的要求预留及安装所有的水、电、暖工程。
(2)避雷及接地要求:人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
(3)开关、插座安装:对于稳埋盒、箱应先用线坠找正、座标正确再固定稳埋;暗装盒子口或箱口,应与墙面平齐,不出现凹凸墙面的现象。暗箱贴脸与墙面缝隙预留好;用水泥砂浆将盒箱底部四周填实抹平,盒子收口平整。
(4)执行国家规范的行业规定进行维修,必须及时到达。
(5)水、电、暖安装及调试按照国家现行的规范及行业标准进行。
十三、
1、本合同一式两份,甲乙双方各一份。
2、本合同双方签字后生效,工程人工费结清后废止。
3、如发生争议由双方协商处理,双方协商不成可上诉东营区人民法院。
甲方代表:乙方代表:
身份证号:身份证号:
联系电话:联系电话:
日期:____年____月____日
水电施工合同 篇20
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规的规定,结合本工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,甲方将水、电、消防安装工程以包工包材料的形式发包给乙方施工。为了维护双方利益,明确双方责任,提高工程质量,合理使用材料,保证本工程按期、创优完成,特签订本合同,双方严格遵守执行。
一、工程名称:
二、承包范围:
1、按既定图纸承建消防栓给水系统、地下室消防喷淋给水系统、消防自动报警系统、消防排烟系统安装、验收,并出具消防验收合格证书。
2、电气安装由供电部门给电表后,至每层每户分配电箱。
3、吸水安装,供水部门表后,二次吸水泵房至每层每户出水点。
4、排水安装:投影面积外围排水管材料及安装。
5、提供水电验收、送检之材料及证明。
三、工程造价及付款方式
本工程以大包干方式承包,不含税造价按建筑面积每平方米70元计算,总面积2万平方米,合计工程总造价人民币壹佰肆拾万元(¥1400000.00元整)。乙方进场开工一个月内甲方支付总工程量的10%工程进度款,以后按工程进度支付进度款70%,工程完工付款至97%,其余3%作为质保金,壹年内无质量问题,付清给乙方。材料检测及工程验收费用由甲方负责。工程如果变更或增加,按增加工程另行结算。
四、施工质量要求
1、乙方必须严格按照甲方有关安装工程专项施工方案和技术交底要求及图纸设计要求进行施工,每分项工程完工之后必须严格按照工程质量进行自检,自检合格后会同甲方、监理有关人员进行复检,并办理相关工序验收手续,确保工程的质量达到标准。
2、因乙方施工不符合质量要求而返工造成的材料损失由乙方自行负责,并按甲方的《施工管理处罚条例》进行处罚。
3、因甲方原因不符合质量要求而返工造成乙方人工材料损失的,甲方赔偿给乙方。
五、违约责任
(一)甲方责任:
1、负责现场施工协调、监督,提供电源、水源,并尽力为乙方提供施工便利。
2、安排好乙方的办公和施工以及材料堆放临时占用的场地。
3、提供设计和施工中必须的相关技术资料。
4、协助组织对该工程的竣工验收,并按合同规定的期限付工程进度款办理竣工结算。
5、负责支付消防工程的一切验收费用及消防公司的挂靠费。
(二)乙方责任:
1、按国家相关的规范和消防管理部门的规定以及甲方的要求设计和施工。管道的铺设必须按甲方要求及规范施工。
2、设计的图纸必须经甲方同意并由消防管理部门,如需交动应立即通知甲方。
3、做好设计、施工的自检工作;确保工程质量;确保合同工期;做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料、维修资料等交工文件和附件一并移交甲方。
4、按施工安全规范的规定采取预防事故的措施,确保施工安全和第三安全,由乙方造成的安全事故,乙方负责处理并承担一切责任。
5、做好施工组织、管理、保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐,并及时清除垃圾和不用的临时设施。
6、工程竣工后清理现场,做到工完场清。
7、负责对使用单位的工作人员进行系统操作培训。
六、其它
1、本合同未尽事宜,双方协商另行签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字即生效,同具法律效力。
甲方:代表:
乙方: 代表: 身份证号码: 电话号码:
签订日期: 签订日期:
水电施工合同 篇21
发包方:______________(以下简称甲方)
承包方:______________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:
第一条
工程名称:______________
第二条
工程地点:______________
第三条
承包范围:______________
第四条
开工日期:_______年_______月_______日
竣工日期:年月日工期:_______天
第五条、合同价款:本工程采用方式计价。室外工程另外计算
合同总价款为______________
第六条、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。
(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。
(3)及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用
(5)及时办理工程结算。
2、乙方责任:
(1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
(2)必须按图纸施工。
(3)应保证工期要求,确保工程如期完成。
第七条、材料供应
1、主材:由甲方负责提供。
2、辅材:由甲方负责提供。
第八条、材料消耗
工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方。
第九条、施工与验收
1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
第十条、结算方式
工程款支付,每月按进度实际工程量支付_____,工程完工自检能达到验收要求支付_____,余款待该工程竣工验收合格后_____天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。
第十一条、其它
1、本协议一式份,正本份,副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
第十二条、补充条款
1、图纸变更应该在乙方施工前,提供正式变更通知单,如果乙方按原图纸施工后,甲方要求更改,一切费用应由甲方承担,如乙方没有达到技术要求,要无偿反工,如因材料质量问题,乙方不负责。
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方,不能与承包工程款项一起支付。
甲方(盖章):_______________ 乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________ 乙方代表签名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
电话:_______________________ 电话:___________________________
传真:_______________________ 传真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
水电施工合同 篇22
总承包方:(以下简称甲方)
分包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、行政法规的规定,确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的建设工程施工合同,工程招标文件、招标答疑等条款的前提下,结合本工程具体情况,经双方协商,就杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装工程的分包施工,达成如下协议。
第一条工程概况
一、工程名称:杭州余杭区文昌高级中学改扩建项目工程
二、工程地点:杭州余杭区余杭镇太炎路
三、分包工程内容及范围:水电、消防、暖通等的所有设备安装工程,招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通等的所有设备。
第二条安装工程分包方式,包工包料、包安全文明标化,材料自行采购,招标文件要求指定产品规定采购进入。
第三条工程施工期限
一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划,商定本分包工程的施工工期与总包同步竣工,开工日期以_____年3月1日为准。
二、涉及分包工程内容延误工期,发包人(建设单位)签证,工期相应顺延。由于分包方自身原因,造成工期延误,一切责任由分包单位承担。
三、如总包方自身的原因造成未能按期完工,分包单位工期相应顺延,与分包单位无关,一切责任由总包单位承担。
第四条工程质量
一、根据总包合同要求及投标书承诺,本工程质量要求必须达到合格等级,并确保验收通过。
二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质量等级的依据。
三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准,分包方必须无条件返工。直至合格,并承担由此而产生的.一切费用。
四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工,安装材料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求,确保分项质量达到设计要求。如发现违规施工,经总包方提出后,分包方仍不整改,影响了合同要求的质量等级的评定,总包方有权单方面终止合同。
第五条工程款支付结算
一、工程费用取费标准:按本分包工程合同价加本分包工程结算调整增加的总价为基数,交总包方10%的管理费,临时设施生活区及一至三级施工用电由分包单位无偿安装,以后的施工用电及维修由总包单位自行管理。
二、工程款的支付方法:每月已完成工程量经监理单位、代建单位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给分包方,分包方的工程款支付方法与总包方同步进行,工程竣工符合国家验收标准并达到合同要求;整体工程结算审定完毕后三个月内支付至本分包工程结算价的95%;余款5%作为工程保修金(不计息)。
第六条双方职责
一、总包方职责
1、向发包人领取施工技术经济文件,及时向发包人收取工程款。
2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。
3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。
4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算工程价款,并按本合同规定与分包结算工程款。
二、分包方职责
1、组织协调与安装工程有关各方面关系,组织质量、环境、安全、文明标化等各种审核,并组织有关部门的检查,直至验收合格为止。
2、本分包合同内容必须自行完成,自报月形象进度款,不得再转包分包。如擅自转包分包,总包方有权单方面终止本合同。
3、分包方负责组织工程管理班子(分包方资质与对分包单位的管理制度施工前必须上报总包方,班子人员名单在工程施工前另行书面报总包方,并附上岗复印件),负责工程一切技术及管理工作,工人进场前必须将进场人员的花名册报总包方,特殊工种人员附上岗证复印件。
4、随时受总包方监督及指挥,外来合同工应“三证”齐全,并办理好暂住证等手续。
违约责任:
甲方未能按承包合同内规定履行,除竣工日期顺延外,补偿乙方由此而发生的经济损失,若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计重大变更等,造成的停工损失,甲方不承担赔偿,甲方配合乙方向业主方申请补偿,甲方未能按合同约定日期支付工程款工资,甲乙双方未能达成延期付款协议,乙方可以停止施工,甲方承担违约责任,并赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成工程质量不合格,引起的返工、返修费用,包括材料费全部由乙方承担,使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担,在施工期间,乙方盲目施工,机械操作人员无证上岗,违反安全操作规定所发生的安全事故,由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争议应协商解决,协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。
本合同一式四份,总承包方持二份,分包方二份。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
水电施工合同 篇23
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 广州嘉华医院(暂定)室内装修工程
工程地点:广州市天河区车陂路6号工程内容:详见招标图纸及工程量清单。工程立项批准文号: 资金来源:自筹
二、工程承包范围及承包方式
承包范围:按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。发包人有权根据工程实施情况对承包范围进行适当调整。
承包方式:包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干,措施项目按合价包干。综合单价因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整超过±5%时,则作相应的调整。±5%内综合单价不作调整。
三、合同工期
开工日期:20xx年 3 月日(暂定开工日期,具体以建设单位开工令为准)。 竣工日期:20xx年 6月日前竣工。 合同总工期: 日历天
四、质量标准:
工程质量标准:符合国家有关施工质量验收标准(根据工程的特点为:合格)。
五、合同价款
招标范围内工程合同价暂按中标价,暂计为(大写):玖佰壹拾捌万捌仟陆佰伍拾陆元零角零分(人民币)(9,188,656.00元)。
六、组成合同的文件
1.本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。 2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并互为补充和解释的,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。
(1)本合同协议书 (2)中标通知书
(3)招标文件(包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等)(4)投标书及其附件(5)本合同专用条款(6)本合同通用条款(7)图纸
(8)标准、规范及有关技术文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在保养期内承担保养责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。
十、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点: 广州
本合同双方约定 自签字盖章之日起生效。
发 包 人: 承 包 人:
法定代表人(或授权代表): 法定代表人(或授权代表):
联 系 人: 联 系 人:
联 系 电 话: 联 系 电 话:
传 真: 传 真:
开 户 银 行: 开 户 银 行:
帐 号: 帐 号:
签订日期:
水电施工合同 篇24
发包人全称:(以下简称:甲方)
承包人全称:(以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其它有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为:中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:本工程乙方包工不包料,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内排水、弱电的全部安装工程,电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。具体如下:
A、给排水部分:给水部分:接口、起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水实验。
B、电气部分:从现场低压配电柜至所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工:施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。
三、双方责任:
1、甲方负责提供施工图纸一套,协调施工用电。
2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。
3、承包施工过程中,乙方不能以人工、材料价格上涨或其它原因为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的情况,甲方有权安排其它施工队进场施工,人工费从乙方扣除。
4、工完场地清。
四、工程费计算方式:
按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天按照每平方米( )元计算。
注:如由甲方材料供应不上的,与乙方无关。
五、付款方式:乙方组织人员进场施工后,甲方要每月按预计工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后,一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题,一周内无息一次性支付给乙方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电施工合同 篇25
发包方(下称甲方):________
承包方(下称乙方):________
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定,甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜,协商一致,同意按下列条款签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程项目概况
1.1工程名称:________________
1.2工程地址:________________
1.3承包方式:包材料、包安装(含防雷接地)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容:________________(包括施工图内所有的水电安装工程,施工图改变后工程量另行计算)
第二条工期
1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
2、如因由施工场面(包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款)影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准
按照国家现行安装规范施工,并达到水电验收标准合格等级。
第四条合同价款
本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额,材料价格参照11年价目表,人工费60元/定额工,括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责,若检测不合格,需要二次检测的费用由乙方负责。
第五条工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金,电线、电缆到达现场付总工程款的30%,开关灯具到达现场付总工程款的20%,配电箱到达现场付总工程款的10%,安装完成付总工程款的20%,工程验收合格后付总工程款的7%,余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第六条设计变更
6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期相应顺延。
第七条双方职责
7.1甲方职责
(1)按时提供施工工作面给乙方使用。
(2)负责协调配合管理施工现场,指定相应的施工员监管施工工作,负责有关签证。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位,用水、用电。
(4)按施工安全规范的规定,采取应有的施工安全措施,确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失,均由乙方自行承担。
(5)工程竣工未交付甲方之前,甲方应协助乙方负责已完工程的保护,保护期间如有人为故意损坏,应由损坏方予以修复或返工。
(6)乙方必须服从甲方指定人员管理,按照甲方管理制度施工。
(7)负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间,发生意外伤害费用,一万元以下(含一万元),乙方承担全部费用,一万元以上,甲方承担超出部分的70%费用,乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。
第八条安全施工
8.1施工期间,乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规,并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理;指定安全、防火负责人,物件堆放整齐。
8.2乙方必须进行安全文明施工。
8.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施、消除事故隐患,由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
8.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。
第九条关于工期延误
9.1以下原因造成工期延误,经过甲方现场工程师确认,工期相应顺延;
(1)甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件;
(2)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行。
(3)甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;
(6)合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况,均属违约,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约造成的损失。
第十条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜,由双方协调解决;协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效与终止
第十二条合同份数
12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
12.2本工程按照甲乙双方约定,甲方按照合同约定,支付完最后一笔尾款,此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电施工合同 篇26
甲方:______
乙方:______ (以下简称乙方)
根据甲方工程施工需要,同意乙方以 为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的 室内水电安装 ,经甲、乙双方协商,在平等互利的前提下自愿签订本合同。
一、 工程项目
1、工程名称:______
2、工程地点:______
3、承包范围:按广东____公司设计的__________________售楼精装修,水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工(包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工)
4、乙方劳务范围:______(包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围)
二 、 承包方式及质量要求
2.1、乙方包工、包料,包工具,包质量,包安全,包清理,包文明施工,包工期,包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收,包保修。
2.2、包质量要求:所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定,以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收,质量标准为合格。
三、乙方负责:
3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包,一旦发现乙方私自转包,甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方,继续进行施工,乙方承诺无条件退场,已施工部分按已完成量的70%结算无异议。
3.2、包括但不限于:安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具,本班组使用的自用照明灯具,本班组的宿舍照明水电。
3.3、包施工用电:甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱,所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范;
3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。
四、 承包价格:______
4.1 、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格,甲方收取25%的手续费用,发票由甲方负责.
4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。乙方达不到甲方的工期要求,延误甲方的施工节点,甲方有权随时与乙方办理结算,乙方无条件服从和退场。
4.3、乙方合同签订人必须跟班作业,常驻施工现场,每月不少于25天,如每少一天按200元/天罚款,若有离开工地,委托 为现场代表,代表其行使工地管理权利,负责工地进度,安全质量事务。
4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后,一份留底,一份交项目经理,一份直接交给材料员(以便及时采购。如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。
4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理,若乙方不清理,即由甲方派人清理,费用由乙方负责,并扣除乙方清理费0.5元/㎡;
4.6、如有设计修改,乙方承诺累计少于2(包含2个工作日)个工作日之内不再增加任何费用。大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。如产生时工费用按 _____元每人工计算。
4.7、按实际完成上述各项工程量结算,如建设单位发文取消该项目,该项工程量同样扣除。
五、结算方式、进度款支付:______
5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员,把所用材料拉到现场,乙方管理人员及工人自带伙食一个月。
5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时,由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报,经预算部核定该班组的工程进度款(包括伙食费及借支款)支付70%给乙方。
5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位(碧桂园)及有关单位竣工验收,在一个月内再支付工程进度款20%给乙方,小业主验收(收楼)后,付至工程进度款97%,余款3%作质量保修金,在一年的保修期内不发生质量问题,保修期满后无息退还全部保质金(保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修,如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除)。
5.4、每次发放工资时,由签订合同人把进度款分配给工人,保证按进度款100%发放工人工资,不得在进度款中收取工人任何费用,每个工人在工资表签名并打手印,送到甲方财务处存档,由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。
5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务,作为支付工资款的依据。
5.6、乙方领取生活费,应先由现场施工员签字认可后,送工地主管审批,再到财务处借生活费。
六、 工程工期
6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。
6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求,提供乙方总进度计划和重大工程节点日期,乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。若过程中进度有调整,以调整后的进度计划为准。乙方必须全力满足甲方的节点工期要求,并须完成每周计划及月计划,若由于乙方原因造成工期或节点延误,甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。
6.3 、节点进度工期完成的确认:______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。节点验收通过,验收日期为节点进度实际完成日期。如施工场地未能做到工完场清,按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。
6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产,参加甲方组织的生产例会,并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务,接受甲方对进度的检查、监督。
6.5、 本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。
七、图纸
施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工,不能使用电子版作为施工图,如使用未经认可的电子版施工,所造成的一切后果由班组负责。
八、管理人员要求
水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。
九、材料管理
9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方,乙方必须加强管理,励行节约。因乙方管理不善施工不当造成材料超支,超支部分材料费用由乙方全部承担,并处超支部分价款的五倍罚款。
9.2、乙方在施工中必须实行限额领料制度,根据甲方编制的施工预算及材料计划进行限额领料控制。乙方必须提前一周向甲方报送下周物资需用计划。
9.3、如发现乙方偷盗甲方材料,甲方有权对乙方马上清场,并对余下工程款全部扣除。
十、双方承担的责任和义务
10.1、甲方责任:______
10.1.1、甲方提供乙方承包范围内的施工图纸。
10.1.2、甲方为乙方提供施工用水、用电,提供宿舍。
10.1.3、负责工程统一指挥和协调,安排工程施工进度计划,负责对工程技术及有关内容进行交底。
10.1.4、甲方在乙方人员进场后,安排相关职能部门专职人员对乙方进场人员进行安全生产三级教育,明确公司、项目部各项安全生产规章制度。乙方人员必须逐个在安全三级教育表上签上个人姓名。项目实行实名制管理,所有施工人员进、出场必须进行登记并统一发放工作牌,同时在工人使用的安全帽上进行工种、人员编号标记,一人一号。
10.1.5、甲方按照工程进度要求及乙方的材料计划向乙方提供施工用材料,并运至现场甲方材料仓库。
10.1.6、甲方按照政府要求选择适当时间对乙方人员进行安全培训,并采取适当的方式进行法规、法纪及社会公德、企业规章制度宣传教育活动。
10.1.7、甲方可为乙方代购工作服、安全帽等防护用品,乙方承担其费用。
10.1.8、提供施工中所须的非乙方承包范围内的施工机械设备、安全防护设施、垂直运输机械、场内运输小车辆、电缆线等。
10.1.9、甲方负责统一购买乙方施工人员人身意外伤害商业保险及工伤保险(费用按有关规定负责)。单位及个人应缴的社保费用已包含在乙方承包的综合单价内。
10.2、 乙方责任:______
10.2.1、合同签订负责人必须长驻工地,跟班作业,每月不少于22天。如有特殊原因不能参加周例会或离开工地2天以上,必须向项目经理请假。
10.2.2、组建素质良好的施工队伍,并配备相应的管理班子驻现场配合甲方对所属劳务工进行管理。
10.2.3、乙方人员上班时间必须佩带好工作卡,穿好工作服,戴好安全帽,否则一律不得进入施工现场,所引起的责任由乙方承担。
10.2.4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,听从指挥;接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
10.2.5、乙方负责签收、保管、归还所有借用物品,如因保管不善造成丢失需按价赔偿。
10.2.6、进度:______乙方的施工进度必须满足甲方编制的施工进度计划要求,根据甲方的施工进度计划合理安排足够的劳动力。如因乙方原因延误工期,按合同第六条关于工期的处罚标准进行处罚。
10.2.7、质量:______乙方必须严格按国家、地方和业主现行有关施工及验收规范规定和设计要求组织施工,乙方必须健全技术与质量检查验收制度,应设专职质检员,切实做好自检工作,具体质量要求。
10.2.8、安全及文明施工:______乙方必须严格遵守现行国家、地方的相关安全规范、规程以及业主和本项目部的所有安全生产和文明施工的各项规定,坚决杜绝重大安全事故发生。做到工完场清,堆放整齐,道路畅通,场地整洁。必须服从公司及项目部的安全和文明施工检查,对检查中提出的问题按照整改时间要求整改到位。若乙方不能按照要求进行安全和文明施工时,甲方派人进行乙方责任范围内的清理工作所花费用由乙方负责,即按合同总平方的0.5元/㎡进行扣减。 10.2.9、遵纪守法,杜绝违法犯罪行为的发生。如因乙方员工违法犯罪受到公安机关的查处,乙方承担由此引起的一切经济损失的法律责任。乙方必须团结友爱,文明相处,互助互让,严禁在工地内聚众赌博和打架斗殴,凡参与打架斗殴事件的,不问理由,每人每次罚款三百元,班长罚500元,班组罚1000元,严重者移交当地公安机关处理,医药费和善后处理由乙方负责。
十一、安全生产
乙方在进场施工前由甲方组织进行安全、治安、消防等知识的岗前教育及施工现场安全规章制度的学习。
十二、施工验收
12.1、 乙方应确保所完成施工的质量,必须符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收,验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的,视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与建设方间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
12.2、隐蔽工程验收或中间验收部位,乙方应以书面形式自检(包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点),自检合格报甲方验收签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修改后重新验收。
12.3、保修期按甲方与建设单位签订的施工合同内定的期限为准,乙方必须无条件履行此义务。
十三、违约责任
13.1、经甲方检查认定,乙方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面要达到合同要求,否则责任自负。
13.2、乙方须按照甲方的管理细则执行,若乙方违约,按照甲方相关条款处罚。
十四、争议
14.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第 种方式解决争议:______
双方达成仲裁协议,向 仲裁委员会申请仲裁;
向被告人所在地人民法院起诉。
14.2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:______
单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
调解要求停止合同工作,且为双方接受;
仲裁机构要求停止合同工作;
法院要求停止合同工作。
十五、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,乙方将依法承担责任。
十六、合同终止
双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。
十七、 合同份数
合同一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。
十八、保修
18.1、保修期以甲方与建设单位签订的施工总承包合同相关约定的条款执行,乙方应在接到保修通知后2天内派人维修。
18.2、乙方应按法律、行政法规和国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方的工程在质量保修期内承担保修责任,无论工程是否通过验收,质量达到何种等级,乙方应对其承包范围内结构中存在的问题负责,并按甲方要求及时处理存在的问题,否则甲方将另行安排人员进行处理,所发生的费用由乙方承担。
十九、合同生效与失效
本合同在甲、乙双方签字日起生效,所有安装工程竣工验收乙方履行保修义务后,工程款结清后本合同自然失效。
甲 方:______ 乙 方:______
代 表:______ 代 表:______
身份证号:______ 身份证号:______
签订时间:______年 _____月 _____日 签订时间:______年 _____月 _____日
水电施工合同 篇27
甲方:
乙方:
一、承包范围:
整个项目工程水电安装分项及施工现场临时用电的安装。
二、承包方式:
包工包料。
三、承包价格:
按预算清单价格,甲方收取乙方配合费总工程款的7%,公司管理费7.2%由乙方缴纳。
四、工期要求:
需配合土建分项施工,服从现场管理人员及现场监督人员安排进行施工。
五、材料要求:
1、乙方应对材料质量负责,进场的材料必须有产品出厂合格证,并负责提供材料试验所需的试样和费用。
2、必须采用投标文件内的材料品牌。
六、质量与施工要求:
1、乙方必须委派水用电的安装、调配。夜间加班等均须到场,由甲方现场管理人员负责指挥。临时用水用电所需的材料费由甲方承担。
七、安全要求:
1、开工前,乙方应做好本工种工人的安全思想教育工作及安全技术交底,并做好交底记录。
2、乙方必须积极组织本工种工人参加“三级”安全教育和各种安全生产活动,并做好签名手续。
3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、若乙方在施工过程中没有按照安全操作规程操作,由此发生的安全事故由乙方承担一切经济责任。
八、违约责任:
双方应该自觉信守履行合同条款,若违约者应当承担赔偿损失责任。若乙方在水电安装过程中突然停工或者不及时,造成甲方的经济损失,甲方有权另叫班组进场安装制作,一切费用损失由乙方负责一切经济责任。
九、结算形式:
按每月完成后工程量计算,甲方付乙方完成量80%工程款给乙方、余款到工程竣工验收合格后乙方提供材料发票,壹个月内甲方付清余款。
十、其它补充注意事项:
1、工地现场严禁住人,施工工人应住宿在施工现场以外的宿舍。
2、所有现场施工人员必须把本人身份证复印件在项目部备案。
3、施工现场出现打架斗殴现象,当事人罚款500元,班组长罚款800元,发生重大事件由乙方负责;不服从现场管理人员配合施工工作情节严重,以实际完成的70%工程量作为工程结算依据畅离工地。
本协议书壹式肆份,甲、乙双方各壹份。经双方签章,公司审批盖章后生效,至工程竣工验收结算付清后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电施工合同 篇28
发包人:_________
法定代表人:_________
承包人:_________
法定代表人:_________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_________
工程地点:_________
工程内容:_________
二、工程承包范围:
三、合同工期
开工日期:______年____月____日;
竣工日期:______年____月____日;
合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准:合格,争创优良。
五、合同价款:_____万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。
七、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
八、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
九、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收
中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十一、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十二、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十三、工程预付款
合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十四、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十五、完工结算
完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十六、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期___年。保修期满后半月内结算保修金。
十七、违约、索赔、争议
1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由_____人民法院进行裁决。
十八、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
十九、未尽事宜,双方另行协商。
二十、本合同一式____份,双方各执____份。
发包人:_________承包人:_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电施工合同 篇29
甲方:湖北建昊建筑工程有限公司(赵治彦)
乙方:
甲方在十堰市张湾区汉江街办河南路承建的宾豪房地产公司住宅楼工程,经双方在友好、公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则下,充分协商后甲方同意将该工程的模板部分以单包工的形式承包给乙方施工,为保安全、保质量、保工期完成该工程的施工任务,特订立如下协议,望双方共同遵守执行。
一、工程概况和承包内容:
1、工程名称:豪房地产公司住宅楼工程,总建筑面积约5000平方米,工程层数为12层,地下1层,地上11层,基础形式为孔桩,框剪结构,梁板全现浇。
2、工程承包内容::豪房地产公司住宅楼图纸范围内,包括木材、模板进场卸车、加工、制作、安装、拆除、整理、码堆等一切与模板有直接关联的工作内容,梁板现浇模板接缝处粘贴胶带,所有梁板现浇全部采用钢支撑。
二、工程质量:该工程为合格工程,乙方在施工中应按规范和技术质量要求严格按图纸施工,保证控制好标高及轴线,不跑模、不漏浆、水平平整,短支剪力墙、框架柱垂直方正,每次模板验收一次性验收 1
过关,服从各有关部门管理和监督。
三、安全:乙方必须服从甲方、监理等参建单位的安全管理,保证人身、他人及机具的安全,若乙方违章操作,不听劝阻,不服从安全管理,发现一次罚款20xx元,若出现安全事故,全部由乙方负责。
四、工期:该工程主体工期为200天,乙方必须配合土建、钢筋班组在 年 月 日前完成所有模板工程,否则每拖一天罚款500元,中途若出现影响其他工种施工现象,每出现一次罚款500元。
五、工程造价:该工程总面积为约5000平方米,模板分项承包单价按建筑面积每平方米79元,总价约为 万元,竣工后以加层的实际面积计算为准。
六、付款方式:该工程在3层以下暂不付款,自6层起每完成3层付3层的90%,主体竣工验收后10内付到总价的80%,剩余20%在工程竣工验收后3个月内付清。
七、甲方的责任和义务:
1、负责各种材料按时进场,不得影响乙方施工。
2、负责施工技术的指导工作,并作到提前交底和技术指导。
3、负责外协工作,包括对建设方和有关业务部门的接待等。
4、负责资金到位,保证按协议支付工程款。
5、提供塔吊的使用。
6、提供模板隔离剂或废机油。
八、乙方责任:
1、按甲方要求和技术规范施工,若因操作不当造成的质量问题
和返工,乙方按直接损失100%赔偿。
2、文明施工,保证施工现场场清料净,材料堆放有序,机具干净。
3、负责模板安装钢支撑所用的钢管、扣件、顶丝头等,费用已含在承包单价内。
4、负责自用部分设备、工具、用具及小型材料的购买,包括电锯、电刨、钉子、铁丝、卡头(步步紧)、勾枪、胶带、锤、撬棍、安全帽、安全绳、混凝土墙用的对拉螺杆等,除方木、模板以外的所有辅助材料。
5、教育工人在施工中不得以任何借口与开发商、监理和有关业务部门人员发生争吵:同事之间互相关心和帮助,不得在施工场大吵大闹、打架斗殴等不良现象,发现一次罚款100元。
6、发现偷盗直接扭送公安机关。
7、不得在工地自己烧水、做饭。
8、不得浪费材料,施工中量体下料,减少锯、补现象,发现乱锯、乱裁、堆放无序现象,发现一次罚款500元。
9、施工中不得转包,乙方本人必须长期在现场管理施工,一旦发现转包,甲方将取消乙方的承包资格,并对乙方施工的工程量不计算工程款。
10、搞好工序合作,配合钢筋、土建等工序工作,保证不拖延对方工期,不损坏它项成品、半成品,若发现一次配合不良现象,罚款500元。
11、若乙方中途退场,甲方将取消乙方承包资格,并对乙方施工的工程量不计算工程款。
九、签订合同时乙方必须交履约保证金5000元,中途未出现违约现象,主体竣工后,立即退还乙方。
十、本合同双方约定的价格,以充分考虑到各种因素,施工过程中,乙方不得提出任何附加条件。
十一、本合同一式三份,甲乙双方各执一份、项目部留存一份。自签订之日起生效。工程款付清后,自动终止。本合同中未尽事宜,双方协商解决。
甲方: 乙方:
联系方式: 联系方式:
时间: 时间:
水电施工合同 篇30
甲方 :
乙方:
经双方协商由乙方承担甲方 潜江市城南新区教学楼水电工、消防 工程施工任务,为明确双方责任,保证工程质量、工期、安全文明施工,经双方同意签定本合同。
一、承包方式: 包工不包料 。
二、承包保证金 ∕ 元,合同签订后交甲方,工程验收合格退乙方。
三、承包范围:
施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。
四、承包价款和付款办法
1、按建筑面积每㎡(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金 ∕ 。
2、基础底层完工验收合格,付工程承包价款水付 20 %,内粉含天棚、楼地面,完工验收合格后付 %,外粉完工验收合格后付%,竣工验收付%,余款保修期满付清。
3、工程款的支付必须保证施工工人的工资,乙方如有拖欠施工工人工资,影响工程施工,甲方可从乙方承包款中直接支付工人工资,如乙方承包款超支,用乙方设备机械抵扣。
五、工程质量:
乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底,严格按图纸和规范施工,不得随意增减项目,严格按施工规范检查、验收,服从甲方现场施工管理人员指挥,工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方承担。分项工程检查验收发现一处质量不合格罚款1000元,以此类推,从承包款中扣除。
六、安全施工:
乙方人员进入施工现场接受甲方安全技术交底,严格按国家安全施工规范组织施工,安全防护措施符合国家安全规范标准。因乙方违章作业和安全防护措施不规范等因素造成的安全事故,一切责任和损失由乙方承担。
七、文明施工:
乙方人员进场,遵守现场文明施工章程,听从甲方现场人员管理,按文明施工条例施工。计划、节约用料,水电材料按计划领料,每天领料未用完交会保管,现场每天无余料过夜,发现一次罚款1000元,二次清退出场。
八、工期: 20x年3月11日至20x年8月15日 ,乙方按期编排施工进度计划,严格按施工形象进度组织施工,保证按期交工。工期延误每一天罚款20x元,提前奖20x元。施工中乙方工期严重滞后,甲方有权另行安排施工队伍,其施工费用从乙方承包价款中扣支,因甲方材料供应和材料质量等甲方原因影响工期,工期顺延。
九、本合同双方签字后生效,未尽事项双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电施工合同 篇31
发包单位:________(以下简称“甲方”)
承包人:________(以下简称“乙方”)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
1、工程名称:________________
2、工程地点:________________
3、工程内容:图纸所示全部水电安装工程:
a强电:按水电安装要求施工完毕;
b弱电:(不包括电视、电话、安防)从室内第一个转换箱开始施工,室内所有施工预埋管及室内布线、开关插座安装完毕;
c防雷:包括防雷接地,等电位联接,电源进户箱做重复接地等;
d给水:室内按给水图施工完毕;
e雨水:落水、阳台排水、空调排水施工至最近的雨水井,室内全部施工完毕;
f污水:室外施工至出墙外最近的污水井,室内全部施工完毕;
g工地现场施工用水电的安装维护,项目部临时用电的安装维护,工程机具线路接驳及维护,并派出两名维修电工长期负责工地现场的水电维修及管理,费用由乙方承担。(不含材料)
4、施工现场条件:以现场实际情况为准。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:乙方包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包结算,包资料及签证,包安全文明施工、包验收合格(力争确保优良)。
2、承包范围:图纸所示的室内外等所有水电工程预埋与安装,调试检测工作。
3、甲方直接的分包专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天;开工日期为:_________年____月____日
2、第一施工段为:本项目下________________商铺及售票厅,第二施工段为:本项目下________________商铺,按土建进度跟进施工完成。
3、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其他资源。
四、质量标准:
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
1、建设强制性条文;
2、《建筑工程质量检验评定标准》
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》
4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
5、《采暖与卫生施工验收规范》
6、《电气安装工程施工及验收规范》
7、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
8、省、市相关部门的各种规章制度;
9、甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”,力争“优良”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺负责返工直达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定可调价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,乙方承担全部的违约责任。
3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,有施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。每次违反该条款处罚金额20__元/次。
五、文明工地、安全标化标准:
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定,所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求,材料堆放整齐,不得破坏密目网,安排一至两人专门从事清扫整齐工作,若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款,甲方均从乙方工程款中扣除。
2、在施工中应做到安全施工、精心策划及实施,乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害,均应有乙方承担全部责任。
六、合同价款、工程量的计量及结算方式:
1、本工程约定单价为含税可调价。
2、工程量的计量:
(1)结算工程量以图纸实际建筑面积为准,取费标准以《贵州省建筑工程计价定额》、《贵州省安装工程计价定额》
(2)材料按地方信息价。
(3)无信息价的按与业主方认质认价。
(4)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
七、工程款的结算及违约保证金的收取:
1、甲方向乙方收取管理费及利润为本工程与业主总结算款的20%;建安税金由甲方承担。
2、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的`管理,特别约定:在本合同签订之日起2日内,乙方向甲方缴纳履约保证金人民币贰拾万元整。
3、第一阶段封顶盖瓦后,于20xx年2月5日前支付已完成工程量的60%的工程款;第二阶段全部工程经业主及相关部门验收合格后,支付已完成工程量的80%的工程款。
4、本合同内全部工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理结算手续,甲乙双方在结算书上签字之日起30日内,甲方付至本合同结算总价款的97%,剩余3%作为质保金在二年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。
5、若乙方工程质量、工期和文明安全施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
八、甲、乙双方权利与义务:
1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,以及设计要求组织施工,要求全部工程达到合格标准并更好;参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、在组织施工中,要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,如设计变更的,须办理完签证后,方可施工。
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,机械二次进场等损失,均由乙方自行负担。
4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并办好隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加,乙方可自行检查验收,并作好记录,甲方应予承认。如甲方以后提出检查时,检查结果不符合要求者,其检查费用由乙方负责,符合要求者,其检查费用由甲方负责。
5、乙方采购的所有材料必须满足设计质量要求,并达到国家质量标准。所选材料的品牌及规格必须经甲方审核并批准后方可采购。
6、当乙方拒绝执行甲方或业主(监理)的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求是,甲方有权解除本分包合同,更换分包队伍,因此而造成的经济损失由乙方承担。
7、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度,不服从甲方管理人员的管理,对甲方造成不良影响的,甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
8、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度,服从甲方现场管理人员的管理,在施工期中不得打架斗殴,凡因打架斗殴引起的所有更换,后果均由乙方承担,并对当事人处以一万元的罚款,如当事人支付困难,则由乙方代交,在工程款中扣除。
9、乙方所有水电预留必须一次性到位,如有出现后凿的(设计变更除外),每处罚款500元。
10、乙方必须按照设计及施工规范要求施工,严禁偷工减料。
11、乙方必须保证人员稳定,不能随意变更人员,节假日,双抢季节未经甲方允许,乙方人员不得擅自离岗,否则,乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
12、乙方全体员工必须树立产品保护意识(包括工地其他单位产品),对产品必须采取相应保护措施,在工程竣工验收前,乙方承担产品保护责任。
13、乙方负责所承包的设备装车、卸车及搬运和甲方工具及设备。
14、甲方负责资金的按时支付及关系协调义务。当业主资金不能及时到位时,乙方不能擅自骚扰业主或罢工,须通过甲方进行商议后解决。
九、施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
1、《施工现场临时用电安全技术规范》
2、《建筑机械适用安全技术规程》
3、《建筑施工安全检查标准》
4、《建筑施工高处作业安全技术规范》
5、《贵州省建设工程现场文明施工管理办法》
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
7、《贵州省治安管理处罚条例》
十、合同生效:
1、本合同自甲乙双方签字或盖章后生效,工程保修期满,双方结清工程款项后失效;
2、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份;
3、本合同未尽事宜,双方协商解决;
4、本合同订立时间:____年____月____日;
5、签订地点:________________________
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电施工合同 篇32
承建人(以下简称甲方):_________________
承包人(以下简称乙方):_________________
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,并结合_________市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:_________________
工程名称:__________________________街_________楼_________楼(以下简称本工程);
工程地点:__________________________号
施工现场条件:以现场实际情况为准;
二、工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:本项目设计图纸中所包含的.全部水电安装及其附属内容,包括但不限于以下内容:
①弱电﹙包括楼宇智能化、有线电视、宽带网络、可视对讲系统等﹚预留预埋(并穿好钢丝)及安装;
②室内外所有一切给排水、室外落水、阳台排水及空调排水的预留预埋(并穿好钢丝)及安装;
③强电的预埋与安装、调试检测工作;
④楼宇防雷接地的安装、调试检测及验收合格工作。
3、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合,并组织完成。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为_________天;开工日期为:________________年_________月_________日,竣工日期为:______________年_________月_________日。
四、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:________________
水电施工合同 篇33
发包单位:社会福利服务中心(以下简称:甲方)
承包人:建筑工程有限公司(以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电表安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:
工程内容:水电表安装
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:
二、工程承包方式、承包范围及内容:
1、承包方式:包工包料。
2、承包范围及内容:3#楼2、3、4、6、顶层水电表安装(详见工程预算书)。
三、合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为10日历天;开工日期为:20xx年5月25日,竣工日期为:20xx年6月5日。
2、乙方必须服从和执行甲方安排。
四、质量标准:
本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。如质量未达到合格,由乙方负责返工,返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。
五、合同价款、工程量的计量:
1、本工程为包工包料,包干价为25000.00。
2、根据工程实际情况需要发生的工程变动,并由甲、乙双方书面签字为工程变更。
六、工程款及质保金的支付:
1、工程竣工并通过甲方验收后,乙方移交全部工程竣工资料。甲方在乙方缴纳5%质保金日起10日内,支付本合同结算总价款的100%。质保金在一年后(自工程竣工之日起计)10日内甲方一次性无息按实支付给乙方。
2、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
七、争议:
因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向人民法院提起诉讼。
八、合同生效:
1、本合同自甲已双方法人或委托代理人签字或盖章后生效,本合同一式四份,甲、已双方各执两份。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。
3、本合同订立时间:20xx年5月xx日。
4、签订地点:
水电施工合同 篇34
业主 (以下简称甲方): 身份证:
联系电话:
承包人(以下简称乙方): 身份证:
联系电话:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址:
工程时间:
工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。
具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等
二、价格
甲方以人民币 元的价格,将此工程承包给乙方。
三、付款方式
甲方按乙方施工完成量付款,分四个阶段(填写工序,收到款项需填签收条)
1、第一阶段:完成 付 元
2、第二阶段:完成 付 元
3、第三阶段:完成 付 元
4、第四阶段:工期结束无遗留问题 付 清 余 款
备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。
四、注意事项
1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代 清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。
2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。
3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。
4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的生命财产损失,由乙方负责。
5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在门口(或指定地点),甲方负责提供工具,垃圾搬运,及垃圾袋等耗品。
6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此合同。
7.施工中,如需改变施工方案,在方案可行前提下,乙方需配合甲方施工,造成工程量变化,以市场价进行多退少补。
8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。
9.出现争议甲乙双方先协商, 协商不成可向当地法院提起诉讼。
五、附加事项
甲 方: 乙 方:
日 期: